建设工程勘察设计合同.docVIP

建设工程勘察设计合同发包人：_________________承包人：_________________根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关规定，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条?工程名称_______________；工程地点_______________；工程规模_______________；工程投资_______________；第二条?发包人根据本合同规定填写建设工程勘察设计委托书。（见表一、二）第三条?勘察设计费取费的依据和取费标准，按国家规定执行。勘察设计费的拨付办法，自合同生效__________天内，发包人应向承包人给付定金，合同履行后，定金抵作勘察设计费，不足部分发包人应在______天内一次结清（或订为分若干次结清）。勘察任务的定金为勘察费的30％，设计任务的定金为估算设计费的20％。本工程的勘察为________元，估算设计费为______元。发包人不履行合同的，无权要求返还定金；承包人不履行合同的，应双倍返还定金。第四条?发包人的义务1．发包人应在商定的时间内向承包人提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。提供资料的内容、技术要求及期限见附表三。2．在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供以下工作和生活条件：（1）?……（2）?……（3）?……3．发包人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的承包人参加。4．按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包人勘察设计费。5．维护承包人的勘察成果和设计文件，不得擅自修改或转让给第三方重复使用。第五条?承包人的义务1．承包人应在______年____月____?日前提交有关勘察成果和设计文件，并承担责任。提交勘察成果的范围、进度和质量，以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。详见附表四。2．初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由承包人负责。原定任务书有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。3．设计单位对所承担设计任务书的建设项目应配合施工，进行设计技术交底，解决施工过程中有关设计的问题，负责设计变更和修改预算，参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表，并参加隐蔽工程验收。常驻代表费用由双方协商（另附协议）。第六条?违约责任1．因勘察设计质量低劣引起工程返工，或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失，由承包方继续完善勘察设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收勘察设计费。具体规定如下：（1）……（2）……（3）……2．因勘察设计错误而造成工程重大质量事故，承包人除免收受损失部分的勘察设计费外，还应付给发包人与直接受损失部分的勘察设计费相等的赔偿金。3．承包人不按合同规定的期限提交勘察成果、设计文件，每拖延一天，应向发包人交纳按勘察设计费5‰的违约金。4．由于变更计划、提供的资料不准确、未按期提供勘察设计必需的资料或工作条件而造成勘察设计工作的返工、窝工或修改设计，发包人应按承包人实际消耗的工作量增付费用。具体规定如下：（1）……（2）……（3）……5．因发包人责任造成的勘察设计工作的重大返工或重作设计，应另行增加勘察设计费用。6．发包人超过合同规定的日期付费时，应偿付逾期的违约金。违约金每逾期一天，按该工程勘察设计费的5‰计算。第七条?争议的解决方式合同执行过程中如有争议，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于一个部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或双方不属于同一个部门的，合同双方任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。第八条?经双方协商一致，增加补充下列_____项条款（没有增补以“空白”记入）。第九条?附则本合同未言明事项，一律按《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》规定执行。本合同附件：《建筑工程设计委托书》、《工程地质勘察委托书》、《建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表》、《勘察设计文件交付日期一览表》等均为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效，正本2份，发包人、承包人各执1份；副本____份，分别报送业务主管部门、工商行政管理局和建设银行备案。发包人：（盖章）?承包人：（盖章）?鉴（公）证意见：地址：?地址：法定代表人：（签名）法定代表人：（签名）经办人：委托代理人：（签名）委托代理人：（签名）开户银行：?开户银行?（章）鉴（公）证机关：帐号：?帐号：电话：?电话：电挂?电挂：邮政编码：?邮政编码：签约时间?年?月?日签约地点___