修复围墙承包合同 承包合同 .doc

修复围墙承包合同 承包合同 篇一：7_泵站围墙修复建设工程施工承包协议 零星维修工程 施 工 承 包 合 同 建设单位：平湖市粮食收储有限公司 施工单位：浙江鑫达建设有限公司 二O一二年六月十八日 零星工程施工承包协议条款 甲 方：平湖市粮食收储有限公司 乙 方：浙江鑫达建设有限公司 按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议： 第1条 工程概况 1．1 工程名称 ：零星维修施工合同 1．2 工程地点 工程承包内容：1．2开工日期: 竣工日期： 根据派工单日期 1．3质量等级： 合格（一次性）。 1．4 合同价款的调整合同计价方式： / 1．5承包方式： 合同文件及解释顺序：按国家工商行政管理局和建设部颁布的《建设工程施工合同条件》（以下简称合同条件）执行。 第2条 合同文件使用的语言文字、标准和适用法律 2．1 合同语言：汉语 2．2 适用法律法规：国家的法律、法规及省 2．3 适用标准、规范： 《给水排水管道工程施工及验收规范》 第3条 甲方驻工地代表及委派人员名单 / 第4条 乙方驻工地代表或工程负责人名单 陈永强 。 第5条 甲方工作 5．1 施工场地具备开工条件和完成时间的要求 管线及其它设施。 5．2 水、电、电讯等施工管线进入现场的时间、地点和供应要求 5．3 施工场地内主要交通干道及其与公共道路的开通时间、地点和起止点 /。 5．4 工程地质和地下管网线路资料的提供时间 5．5 办理证件、批件的名称和完成时间 5．6 水准点与座标控制点位置提供和交验要求5．7 会审图纸和设计交底的时间 5．8 施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求第6条 乙方工作 6．1 提供计划、报表的名称、时间和份数6．2 施工防护工作的要求6.3向乙方施工人员提供办公和生活设施的要求6. 4 施工全工程的安全和保卫工作，做到文明施工。 6. 5 负责提供建设有关政府部门工程验收的相关文件资料（包括施工过程资料及竣工 图等）。 6.6 按工程进度要求提供工作进度计划，施工组织方案。 6.7 办理施工现场交通、环卫、噪音管理的手续。 第7条 进度计划 7．1 乙方提供施工组织设计或（施工方案）和进度计划的时间7．2 甲方代表批准的时间 / 。 第8条 延期开工： 需经业主批准 。 第9条 暂停施工：需经业主批准 。 第10条 工期延误 按协议工期每延误一天，乙方支付违约金额 双方另行协商 。 第11条 工期提前 按协议工期每提前竣工一天，甲方应向乙方支付双方另行协商。 第12条 检查和返工：因乙方的责任引起的费用及工期由乙方承担，因甲方的责任及设计 缺陷引起的费用及工期由业主承担。 第13条 工程质量等级 13．1 工程质量等级要求工程质量确保合格 。 13．2 质量评定仲裁部门名称第14条 隐蔽工程、中间验收。 14．1 中间验收部位和时间第15条 试车：无 第16条 验收和重新检验：由业主组织有关部门验收后。 第17条 合同价款及调整。 17.1 调整条件：1、联系单及设计变更以业主、设计方签发为依据。 17.2 第18条 工程量的核实确认。 18．1 乙方提交工程量报告的时间和要求：完工后申报。 第19条 工程款支付 19．1 工程款支付方式 银行汇款 。 19．2 工程款支付金额和时间竣工验收后一星期内支付合同价款的100%； 19．3 甲方违约的责任：双方协商解决。 第20条 材料设备供应：主要设备经甲方确认后乙方采购。 第21条 乙方采购材料设备：根据图纸和甲方确认后的采购清单。 第22条 设计变更：由业主签发。 第23条 确定变更价款：按前述条款执行。 第24条 竣工验收 24.1 验收标准及技术指标：24.2 乙方提交竣工资料和验收报告时间： 24.3 乙方提交竣工图的时间和份数：第25条 竣工结算 25.1 结算方式：合同价加工程变更价。 25.2 乙方提交结算报告的时间： 25.3 甲方批准结算报告时间： 25.4 甲方违约的责任：责任。 25.5 乙方违约的责任：不按3.3条施工，达不到26.1条要求，乙方承担违约责任。 25.6 第26条 保修 26.1 保修内容、范围：26.2 保修金额和支付方法： 第27条 争议 27.1 争议的解决程序： 27.2 争议解决方式：甲、乙任何一方造成违约，双方应协商解决，协商不成向工程所在地人民法院提起诉讼。 第28条 安全施工：施工期间，乙方负责安全管理和安全施工工作，由于施工