水暖电劳务分包合同.docVIP

水暖电劳务分包合同 篇一：水暖电劳务承包协议 水暖电安装劳务承包协议 发包人： 承包人： 第一条 承包范围：承包人承揽榆林榆神清洁能源有限公司综合楼及办公楼施工图内（含设计及现场变更项目）所有水暖电安装劳务及施工现场临水临电维护。 第二条 技术标准、质量要求：符合图纸设计要求和施工规范要求及建筑工程施工合同要求。 第三条 发包人提供技术资料、图纸等的时间、办法及必威体育官网网址要求：承包人书面向承揽人提供施工技术交底，及其它要求，双方签字为准。 第四条 发包人提供所有施工用材料，提供住宿（不含伙食），施工用工器具由承包人提供。 第五条 工作成果检验标准、方法和期限：执行图纸设计要求和施工规范要求、在建筑工程施工合同规定期限内由承包人提交验收报告、发包人组织相关人员验收。 第六条 结算方式及期限：发包人与承包人双方共同商定，按施工图建筑面积，每平方米 元（人民币）。 第七条 付款方法：单位工程主体工程验收完成后发包方付给承包方承包总价的20%，工程竣工后付承包总价的70%，工程验收合格后付承包总价的95%，留5%质保金自工程交付使用起一年后无质量问题付给承包人。 第八条 违约责任：1、按施工合同有关条款协商解决；2、若有一方违约，由违约方赔偿对方工程总价10%违约金；3、承包人在施工过程中必须执行发包方的工期及质量要求； 4、如因承包人责任中途退场，按实际完成工程量的50%结算。 第九条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决，如解决不成也可由当地行政主管部门调解，协商解决，调解不成提交法院仲裁委员仲裁，或向人民法院起诉。 第十条 其它约定事项：1、承包人在施工过程中必须严格按照国家现行施工规范验收标准及施工蓝图进行施工，不符合规范标准要求的必须返工，如因返工造成材料损失、工期延误由承包人承担；2、承包人在施工过程中必须确保施工现场整洁，材料堆放整齐，成品、半成品分类堆放；3、严禁承包人违章作业，及违反安全操作规程操作，因违章作业造成的人身伤亡事故由承包人承担全部责任；4、承包人必须听从发包人指挥，杜绝打 架事件的发生，违者按发包人施工现场管理制度的有关规定处理； 第十一条 本协议一式二份，双方各执一份。本协议自双方签字之日起生效，工程完成后失效。 发 包 人（签字）：承 包 人（签字）： 签订日期：年月日 签订日期： 年 月日 篇二：水暖电安装工程施工劳务分包合同 水暖电综合安装工程 施工劳务分包合同 发包方（甲方）：河北***劳务有限公司 承包方（乙方）： 身份证号码： 依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则，结合其他有关法律、法规、规定和本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。 第一条 工程概况： 1、工程名称： ****#楼“水暖电综合安装工程”。 2、工程地点：河北*******以东 。 3、承包范围： 临电临水安装工程；水、暖、电、消防图纸上和土建 图纸上所有的安装工程（具体以招标文件承包范围为准）。招标文件约定的承包范围如下： （一）、电气工程（强、弱电）： 1）、人工： a)照明系统：管路预留、预埋、穿线，灯具、插座、开关、配电箱、 电度表箱安装及调试等施工图纸要求内容。 b)动（电）力系统：管路及套管预留、预埋，电缆桥架安装，线缆敷 设，配电设备安装及调试等施工图纸要求内容。 c)弱电系统 (电视、电话、宽带网) ：管路预留、预埋（含穿墙套管）及管路清扫等弱电专业施工队伍以外的施工图纸要求内容。 d)防雷接地系统：施工图纸要求的全部施工内容。 e)火灾自动报警系统：管路（含穿墙套管）的预留、预埋，等火灾报 警专业施工队伍施工内容外的施工图纸要求内容。 乙方完成但不仅限于以上工作，所有与电气工程（强、弱电）有关的工 作均由乙方完成。 （二）、水暖工程： 1、人工： a)给排水：给排水、消防用防水、穿（楼板）墙套管的预留、预埋， 给排水系统、消防栓系统安装、试压、防腐、冲洗、调试及施工配合等施工图纸要求内容。 b)室内供暖：采暖系统用防水、穿（楼板）墙套管的预留、预埋，该 系统的安装、试压、防腐保温、冲洗、调试及施工配合等施工图纸要求内容。 c)消防喷淋系统：该系统用防水、穿（楼板）墙套管的预留、预埋等 消防专业施工队伍施工以外的施工图纸要求内容。 （三）、其他方面需做到的： a)各工种做到工完场清。 b)现场垃圾清运至甲方指定的垃圾站。 c)所有材料设备进场后均由乙方人员负责装卸至甲方指定位置且材料 设备、工具等要码放整齐。 d)现场文明施工和环境保护。 e)对主体结构成品及半成品的保护。 f)成品、半成品的