颖园大厦劳务合同.docVIP

颖园大厦项目工程劳务合同 甲方在资金暂时不到位，业主未能按时拔付工程款的情况下，乙方不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对甲方的谅解。进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件；禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员；禁止使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资（务工人员工资每月造册备案），承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果为一次包死价格，在合同实施期间不因因素变化而调整变动。￥500000.00元）。 17.2 乙方交付施工进度、施工安全、施工质量及文明工地施工保证金在主体封顶甲方付款时退还60%即叁拾万元人民币（￥300000.00元），剩贰拾万元人民币作为本工程安全保证金，外架拆除完毕，无安全隐患，一次性退完。 　　18、违约责任 　　18.1 当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：甲方违反本合同第13条的约定，不按时向乙方支付劳务报酬。 　　18.2 甲方不按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾款时，应按乙方同期向银行贷款利率向乙方支付拖欠劳务报酬和相应的利息。 　　18.3当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任： 　　(1)乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方按照总劳务报酬每日千分之一的标准，支付违约金。 (2)乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准时，乙方应向甲方支付 的违约金;经返工仍达不到本合同约定的质量标准或者乙方连续两次完不成月施工进度计划时，甲方有权解除合同，乙方必须无条件退场，所交保证金予退还，并不得要求与甲方进行结算。 　　19、索赔 　　19.1 甲方根据总包合同向发包人递交索赔意向通知或其它资料时，乙方应予以积极配合，保持并出示相应资料，以便甲方能遵守总包合同。 19.2 在劳务作业实施过程中，如乙方遇到不利外部条件等根据总包合同可以索赔的情形出现，则甲方应该采取一切合理步骤，向发包人主张追加付款或延长工期。 　　20、争议 　　20.1 甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第 种方式解决争议： 　　(1)双方达成仲裁协议，向所在管权的仲裁委员会申请仲裁。 　　(2)向有管辖权的人民法院起诉。 　　21、禁止转包或再分包 　　21.1 乙方不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，乙方将依法承担责任。 　　22、不可抗力 　　22.1 本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。 　　23、合同终止 　　23.1 乙方向甲方交付劳务作业成果，并经发包方验收合格，双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕后，本合同即告终止。 　　24、合同份数 　　24.1 本合同正本四份，具有同等效力，由甲方和乙方各执两份。 　　25、未尽事宜填补充条款 　　26、合同生效 　 　合同订立时间： 年 月 日 　　合同订立地点： 本合同双方约定，自双方签字盖章工程保证金交付给甲方后生效。 甲方：(公章) 乙方：(公章) 　　住 所： 住 所： 　　法定代表人： 法定代表人： 　　委托代理人： 委托代理人： 　　开 户 银 行： 开 户 银 行： 　　帐 号： 帐 号： 　　邮 政 编 码： 邮 政 编 码： 签字日期： 年 月 日 签字日期： 年 月 日 6