消防设施水电合同范本.docx

第一篇范文：合同编号：__________

合同各方：

甲方（以下简称“业主”）：

乙方（以下简称“承包商”）：

鉴于业主拟对位于【地质】的消防设施水电工程进行施工，承包商愿意承担该项工程的施工任务，现双方经友好协商，达成如下合同：

一、工程范围

1.1业主委托承包商按照本合同约定的工程范围、设计文件、施工图纸、施工方案、技术规范及国家有关法律法规的要求，完成消防设施水电工程的施工。

1.2工程范围包括但不限于：消防给水系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、气体灭火系统、防排烟系统、疏散指示系统、应急照明系统、电气系统、通信系统等消防设施水电工程的相关内容。

二、合同价格

2.1本合同的总价为人民币【金额】元（大写：【大写金额】元整），该总价为固定价格，包括但不限于承包商为完成本合同项下的工程所发生的所有费用、税金、利润等。

2.2除非双方另有约定，本合同价格不得因任何原因进行调整。

三、工期

3.1承包商应按照业主的要求和本合同的约定，自合同签订之日起【工期】天内完成本合同项下的工程。

3.2若因不可抗力等特殊情况导致工期延误，双方应协商一致，签订补充协议，确定合理的延长工期。

四、质量标准

4.1工程质量应符合国家有关消防设施水电工程的法律法规、技术规范和标准，以及业主提供的设计文件、施工图纸、施工方案等的要求。

4.2承包商应按照业主的要求和本合同的约定，对工程进行质量检查、验收，并承担因工程质量问题导致的返工、修复等费用。

五、付款方式

5.1业主应按照本合同的约定，向承包商支付合同价款。

5.2付款方式为【付款方式】，具体付款期限和金额如下：【付款期限和金额】。

六、违约责任

6.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

6.2承包商应按照业主的要求和本合同的约定，对工程进行施工，如因承包商原因导致工程逾期，应按照逾期天数向业主支付违约金。

七、争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他约定

8.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

九、附件

9.1设计文件、施工图纸、施工方案、技术规范等相关文件。

9.2付款方式、付款期限和金额的详细说明。

9.3工程范围的具体描述。

甲方（业主）：__________

乙方（承包商）：__________

签订日期：__________

第二篇范文：第三方主体甲方权益主导

合同编号：__________

合同各方：

甲方（以下简称“业主”）：

乙方（以下简称“承包商”）：

丙方（以下简称“监理方”）：

鉴于业主拟对位于【地质】的消防设施水电工程进行施工，承包商愿意承担该项工程的施工任务，监理方愿意对工程进行监理，现三方经友好协商，达成如下合同：

一、工程范围

1.1业主委托承包商按照本合同约定的工程范围、设计文件、施工图纸、施工方案、技术规范及国家有关法律法规的要求，完成消防设施水电工程的施工。

1.2工程范围包括但不限于：消防给水系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、气体灭火系统、防排烟系统、疏散指示系统、应急照明系统、电气系统、通信系统等消防设施水电工程的相关内容。

二、合同价格

2.1本合同的总价为人民币【金额】元（大写：【大写金额】元整），该总价为固定价格，包括但不限于承包商为完成本合同项下的工程所发生的所有费用、税金、利润等。

2.2除非三方另有约定，本合同价格不得因任何原因进行调整。

三、工期

3.1承包商应按照业主的要求和本合同的约定，自合同签订之日起【工期】天内完成本合同项下的工程。

3.2若因不可抗力等特殊情况导致工期延误，三方应协商一致，签订补充协议，确定合理的延长工期。

四、质量标准

4.1工程质量应符合国家有关消防设施水电工程的法律法规、技术规范和标准，以及业主提供的设计文件、施工图纸、施工方案等的要求。

4.2承包商应按照业主的要求和本合同的约定，对工程进行质量检查、验收，并承担因工程质量问题导致的返工、修复等费用。

五、付款方式

5.1业主应按照本合同的约定，向承包商支付合同价款。

5.2付款方式为【付款方式】，具体付款期限和金额如下：【付款期限和金额】。

六、违约责任

6.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

6.2承包商应按照业主的要求和本合同的约定，对工程进行施工，如因承包商原因导致工程逾期，应按照逾期天数向业主支付违约金。

七、监理方的责权利

7.1监理方应按照业主的要求和本合同的约定，对工程进行监理，确保工程质量符合约定标准。